设备买卖合同模板

2017设备安装合同

　　安装使用单位(甲方)：_________设备施工单位(乙方)：

　　为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。特签定如下条款：

　　第一条　设备安装使用的条件、经济效益。

　　1.甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料，并协助乙方对以上各项资料测试核准。

　　2.乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。

　　3.经济目的：按照乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到_________%。

　　第二条　所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额

　　名称

　　型号

　　规格

　　质量标准

　　单价

　　备注

　　合计

　　第三条　使用、维护、保修责任

　　本公司的产品保修期_________年，_________年维修。使用年限在十年以上。

　　第四条　安装条件和结算条件

　　1.甲乙双方共同确定节电设备安装前后同一负载，同一时段用电量情况进行测试。测试结果甲乙双方签作为合同附件，如果测试结果达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中;如果甲方因故不能实施进一步改造工程，则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签后即付给乙方。

　　2.甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的30%。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应向再次乙方支付总工程款的30%。安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。

　　3.甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用，贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。

　　第五条　双方责任及义务

　　1.甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。

　　2.甲方在节电设备安装后，须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护，如未能按照规程操作，造成设备损坏，则乙方不负责任。

　　3.甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果，乙方不承担责任。

　　4.乙方须按本合同规定的质量标准和保证提供合格的产品，并达到本合同约定的效果指针。

　　5.在以上前提下，如乙方设备达不到本合同约定的节电率，则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状，如造成经济损失，则如数给予赔偿。

　　第六条　违约责任

　　如双方任何一方违反本合同项下条款规定，造成本合同无法执行，则须给对方赔偿不少于本合同标的额5%的经济损失。并在合同签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。

　　第七条　本合同如有未尽事宜，双方协商解决，以补充文件为准。

　　第八条　本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。

　　第九条　本合同自签盖章日起生效，双方自觉遵守。

　　甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：

　　法定代表人(签)：_________法定代表人(签)：

　　签订地点：___________________签订地点：

　　电梯设备安装合同范本2017设备安装合同（2）合同编号：甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及国务院XX年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下：一、工程概况：1、工程名称：电梯安装2、设备型号、数量及安装费用：楼号梯号型号层/站安装调试单价数量小计安装总价￥备注：1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。2、发票类别：普通发票。二、付款方式：1、电梯到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%;2、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%。以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。三、电梯安装调试适用的标准及规范：(1)《电梯制造与安装安全规范》gb7588-XX(2)《电梯安装验收规范》gb10060-XX(3)《电梯工程质量验收规范》gb50310-XX(4)《电梯试验方法》gb/t10059-1997(5)《电梯技术条件》gb/t10058-1997(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准(7)有更高标准版本的按高标准执行四、安装资格保证：根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。五、安装工期：1、本合同中号梯的安装工期为日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;(3)甲乙双方已经按《电梯工程质量验收规范》gb50310-XX进行井道交接;(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响电梯安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。2、乙方在甲方进行电梯安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合电梯安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合电梯安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。六、安装验收1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。七、电梯安装相关的工作责任1、甲方责任1)按照乙方要求协助乙方完成电梯设备现场起吊、并协助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。电梯部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。3)在乙方的协助下提供符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到电梯机房内。电梯安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。2、乙方责任1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。4)乙方应提供电梯起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工电梯的脚手架，电梯安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家电梯安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。6)负责电梯安装及质量的自检验收。7)电梯安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办电梯注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。12)电梯验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将电梯设备及相关资料移交甲方。13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。15)乙方应服从甲方的施工管理，积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求，乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由，否则引起的所有责任由乙方承担;16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防电梯与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。八、质量保证电梯设备及电梯安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《电梯购销合同》中的第8条约定的内容执行。九、违约责任：1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。十、司法管辖：签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分十一、不可抗力指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、暴乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。十二、合同生效、终止和争议1、本合同所有条款均为打印文，文本不得涂改，自双方签盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。甲方单位名称签约代表签订日期年月日乙方单位名称签约代表签订日期年月日设备安装合同范本2017设备安装合同（3）发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围1、工程承包范围：见技术合同三、合同工期：四、工程质量标准：五、合同价款六、组成合同的文件：1、本合同合同书;2、中标通知书;3、技术合同和安全合同;4、投标书及其附件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、标准、规范及有关技术文件;8、图纸;9、工程量清单;10、工程报价;11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签盖章并递交履约保函后生效。发包人(公章)：　承包人(公章)：法定代表人：　法定代表人：日期：　年月日　日期：　年月日节电设备安装购销合同设备安装合同（4）安装使用单位(甲方)：_________设备施工单位(乙方)：_________为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。特签定如下条款：第一条　设备安装使用的条件、经济效益。1.甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料，并协助乙方对以上各项资料测试核准。2.乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。3.经济目的：按照乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到_________%。第二条　所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额名称型号规格　质量标准单价　备注合计第三条　使用、维护、保修责任本公司的产品保修期_________年，_________年维修。使用年限在十年以上。第四条　安装条件和结算条件1.甲乙双方共同确定节电设备安装前后同一负载，同一时段用电量情况进行测试。测试结果甲乙双方签作为合同附件，如果测试结果达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中;如果甲方因故不能实施进一步改造工程，则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签后即付给乙方。2.甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的30%。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应向再次乙方支付总工程款的30%。安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。3.甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用，贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。第五条　双方责任及义务1.甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。2.甲方在节电设备安装后，须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护，如未能按照规程操作，造成设备损坏，则乙方不负责任。3.甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果，乙方不承担责任。4.乙方须按本合同规定的质量标准和保证提供合格的产品，并达到本合同约定的效果指针。5.在以上前提下，如乙方设备达不到本合同约定的节电率，则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状，如造成经济损失，则如数给予赔偿。第六条　违约责任如双方任何一方违反本合同项下条款规定，造成本合同无法执行，则须给对方赔偿不少于本合同标的额5%的经济损失。并在合同签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。第七条　本合同如有未尽事宜，双方协商解决，以补充文件为准。第八条　本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。第九条　本合同自签盖章日起生效，双方自觉遵守。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签)：_________　法定代表人(签)：__________________年____月____日　_________年____月____日签订地点：_________　签订地点：

设备技术合同范本

　　项 目 名 称：

　　委 托 方(甲方)：

　　研究开发方(乙方)：

　　填 写 说 明

　　一、“合同登记编号”的填写方法：

　　合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。

　　二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新工艺和新工艺的新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同的合作开发合同。

　　三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划，不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

　　四、标的技术的内容、形式：

　　包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用范围及效益情况、成果提方式及数量。

　　提交开发成果可采取下列形式：

　　1.产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;

　　2.磁盘、磁带、计算机软件;

　　3.动物或植物新品种、微生物菌种;

　　4.样品、样机;

　　5.成套技术设备。

　　五、研究开发计划：

　　包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术问题，达到的目标和完成的期限等。

　　六、技术情报资料的保密：

　　包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

　　双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

　　七、其他：

　　合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押及担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。

　　八、委托代理人签订本合同书时，应出具委托证书。

　　九、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。

　　正文

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就__________________________________ 项目的技术开发(该项目属____________计划)，________经协商一致，签订本合同。

　　一、标的技术的内容、形式和要求：

　　二、应达到的技术指标和参数：

　　三、研究开发计划：

　　四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式：

　　(一)研究开发经费是指完成本项研究开发工作所需的成本;报酬是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。

　　本项目研究开发经费及报酬：________________ 元

　　其中：甲方提供____元，乙方提供____元。

　　如开发成本实报实销，双方约定如下：

　　(二)经费和报酬支付方式及时限(采用以下____种方式)：

　　①一次总付：____________元，时间：

　　②分期支付：____________元，时间：

　　元，时间：

　　③按利润________%提成，期限：

　　④按销售额____ %提成，期限：

　　⑤其他方式：

　　五、利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属：

　　六、履行的期限、地点和方式：

　　本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地点)履行。

　　本合同的履行方式：

　　七、技术情报和资料的保密：

　　八、技术协作和技术指导的内容：

　　九、风险责任的承担：

　　在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由________承担。(1、乙方;2、双方;3、双方另行商定)经约定，风险责任甲方承担____ %________________乙方承担____ %

　　本项目风险责任确认的方式为：

　　十、技术成果的归属和分享：

　　(一)专利申请权：

　　(二)非专利技术成果的使用权、转让权：

　　十一、验收的标准和方式：

　　研究开发所完成的成果，达到了本合同第二条所列技术指标，按____标准，采用________方式验收，由________方出具技术项目验收证明。

　　十二、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

　　违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》规定承担违约责任。

　　(一)违反本合同第____条约定，________方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：

　　(二)违反本合同第____条约定，________方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：

　　(三)

　　十三、争议的解决方法：

　　在本合同履行过程发生争议，双方应当协商解决，也可以请求________进行调解。

　　双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第(____)种方式解决。

　　1.提交____ 仲裁委员会仲裁;

　　2.向____ 人民法院起诉。

　　十四、名词和术语的解释：

　　十五、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日

　　甲方：____________________ 　乙方：

　　代表人：________ 　代表人：

　　年____月____日 _____年____月____日

地质机械仪器产品买卖合同

　　依照《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同并严肃执行。本合同共____页第____页　签订地点____________　签订时间______年__月__日

　　合同编号_________号

　　买受人代表人出卖人代表人订货单位邮政编码供货单位邮政编码结算单位电话结算单位电话通讯地址传真通讯地址传真结算银行帐号结算银行帐号结算方式结算期限税登记号代签合同单位代表质量标准：到站整车记事验收方式及期限：收货单位零担通讯地址交货方式出卖人运输方式交(提)货地点买受人产品名称型号规格单位数量单价元总价元交(提)货时间运杂费何方承负：一季度二季度三季度四季度包装要求及费用：金额总计（大写）违约责任出卖人不能交货，向买受人偿付不能交货货款总值　％的违约金买受人中途退货，向出卖人偿付退货部分货款总值　％的违约金其余违约责任，双方均按《中华人民共和国合同法》的规定承担。协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：（一）提交______仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。鉴（公）证意见：经办人：鉴（公）证机关（章）年　月日争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人双方商定的其它事项另附，本合同附件____份此合同一式　份，出卖人份，买受人　份，鉴（公）　证机关份。地质机构仪器产品买卖合同附表

　　本合同共____页第____页　签订日期____年__月__日　出卖人合同编号：______号

　　序号产品名称规格、型号或图号单位数量交货期单位（元）金额（元）备注一季度二季度三季度四季季度

机器买卖合同

　　立契约人***（以下简称甲方）***（以下简称乙方）兹就机器买卖事宜，甲方卖出、乙方买进。

　　第一条甲乙双方约定有关后记机器的买卖事宜甲方卖出，乙方买进。

　　第二条买卖总金额为xx元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。

　　1）本日（订约日）先交付定金xx元整。

　　2）甲方必须在***x年x月x日前将后记的机器安装于乙方总公司所在地的工厂。乙方未支付的余款，俟交货时一次付清。

　　第三条甲方于第二条第（2）项乙方支付余款同时，应将后记机器的所有权移转予乙方。

　　第四条在甲方尚未将机器交付予乙方之前，若有故障、毁损或遗失时，应由甲方负责。亦即乙方免除支付价金义务。

　　第五条甲方保证后记机器所具有的性能与说明书相符，并须在第三条交付前先行试机，以证明其性能。

　　第六条有关后记机器的品质、性能，由甲方对乙方保证，并以三年为限。在此期间，若非乙方的过失而发生自然故障，甲方负有赔偿损失及修理的义务。

　　第七条若发生第六条的情形，虽经甲方修复，而机器仍然无法操作，或其性能降低长达一个月，乙方可依据下列方式选择其一，向甲方提出要求。

　　1）换取同种类机器。其条件为乙方须就已使用该机器的时间长短支付货款，每一年乙方应支付甲方相当于第二条总金额五分之一款项。

　　2）退还机器。但甲方得扣除乙方使用机器所应付如前（1）之款项，其余定金退还予乙方。有关使用机器的时间，其计算方法则无论乙方是否使用，规定从第三条甲方交付机器日始至乙方提出退还机器要求之日止，为使用时间。

　　第八条乙方若未能在第二条日期前支付余额以交换机器，则甲方无需催告，本契约视同作废，甲方得将该机器搬回。

　　有关前述甲方的机器搬运费、安装费、以及搬回时所需的一切费用，应由乙方负担。甲方除上述权利外，尚可将定金没收，作为损害赔偿。

　　第九条甲方若未能在第二条所列日期前交付机器，乙方得向甲方催告，于十日内交付机器。在此期限内，甲方若仍然无法交付，则本契约视同作废。乙方得请求甲方退还第二条之定金、以及与定金同额的损失赔偿。

　　本契约一式三份，当事人及见证人各执一份为凭。

　　卖方（甲方）：***

　　地址：

　　身份证统一号码：

　　买方（乙方）：***

　　地址：

　　身份证统一号码：

　　见证人（丙方）：***

　　地址：

　　身份证统一号码：***x年x月x日

设备租赁合同范本

　　出租方： （以下简称甲方）

　　承租方： （以下简称甲方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定， 甲乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经充分协商一致，就乙方租赁甲方房屋及设备事宜签订本合同，以期共同遵守。

　　第一章标的物

　　1.1 甲方将位于淄博市临淄区 路 的店铺（含其室内设备）套出租给乙方用于经营项目。

　　1.2 甲方出租店铺的基本情况：

　　甲方出租店铺所配备室内设备情况：

　　第二章租赁期限

　　2.1 店铺（含其室内设备）租赁期限为年，即自年月___ 日至年__ 月___ 日止。

　　第三章租金及支付期限和方式

　　3.1 租金为元/ 年，共计元。

　　3.2 租金的支付期限：乙方须在合同签订后日内向甲方支付前六个月的租金元，以后每六个月支付（提前一个月支付）租金元。

　　3.3 租金的支付方式：乙方以现金的方式支付。

　　3.4 乙方须在合同签订后日内向甲方支付元作为房屋使用保证金，合同解除或终止后，出租房屋及室内设备没有任何损坏的情况下，甲方全额无息退还乙方；否则，甲方有权在用该房屋使用保证金维修房屋及室内设备后将剩余款项退还乙方，如金额不足，甲方有权继续向乙方追偿。

　　第四章 标的物的交付

　　4.1 甲方须于合同签订后日内向乙方交付符合本合同约定的店铺及室内设备，乙方应与甲方进行现场交接。甲方交付店铺不符合约定条件的，乙方应当书面向甲方提出意见。

　　4.2 乙方需自行办理经营所需的营业执照、卫生许可证、税务登记证等相关营业证件。

　　第五章税收及费用的承担

　　5.1 合同期内，乙方使用租赁房屋及设备进行经营过程中所发生的一切费用（包括但不限于水、电、暖、通讯、物业管理、房屋装修、房屋及设备维修等费用以及因经营而产生的相关税费）全部由乙方自行承担。

　　5.2 水、电、暖、通讯、物业管理等费用，按其独立安装的水、电表指示或有关收费标准计算；乙方须在收到甲方付款通知后 天内按月支付给甲方或相关收费部门、单位。

　　5.3 合同期内，物业管理公司基于租赁店铺提供物业管理所产生的物业管理费用，按照乙方与物业管理公司另行签订的物业管理协议约定的内容执行。物业管理协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　第六章 房屋的维修及装修

　　6.1 合同期内，店铺的维修除房屋的主体质量问题由甲方负责并承担费用之外，均由乙方负责并承担费用；店铺室内设备的维修均由乙方负责并承担费用。

　　6.2 合同期内，双方同意按下列规定对乙方租赁的店铺进行装修：

　　1、乙方自行对店铺进行装修并承担费用。

　　2、乙方装修店铺前应当将其设计的效果图、施工图、配电线路图、平面尺寸图等有关装修资料报甲方审核同意后，方可进行装修。

　　3、乙方装修完毕后，须经甲方及有关部门验收合格后，方可开始营业。

　　4、甲方有权对乙方在装修过程中的行为进行监督、检查，发现乙方的装修行为存在危险或安全隐患时，甲方有权制止，直到乙方消除危险或安全隐患。

　　5、如因乙方的装修行为造成甲方或第三人的财产、人身的损害时，均由乙方承担赔偿责任。

　　第七章甲方的保证及责任

　　7.1 甲方保证对本合同约定的店铺及室内设备具有所有权、出租权或转租权，保证乙方按本合同约定使用该店铺及室内设备期间不会受到任何第三方的阻扰和干涉。

　　7.2 合同期内，甲方确需对出租的店铺进行改建或扩建的，须事先征得乙方同意，尽量不影响乙方正常经营。

　　第八章乙方保证及责任

　　8.1 合同期内，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将其所承租的店铺及室内设备私自进行出借、转让、转租。

　　8.2 乙方保证其在租赁期内的一切经营活动符合国家法律规定，所发生的一切法律纠纷与甲方无关。

　　8.3 乙方应按合同规定如期支付甲方租金及其它根据合同应支付的费用。

　　8.4 乙方应正常使用并爱护承租店铺及甲方提供的各项室内设备。乙方承租店铺及室内设备出现损坏或发生故障时，乙方应负责及时维修或赔偿。乙方拒不维修或赔偿，甲方可代为维修，维修费用由乙方承担并向甲方支付违约金1 万元。

　　8.5 乙方对承租店铺进行装修时，应事先征得甲方书面同意。否则 甲方有权单方解除本合同，解除合同通知书到达乙方后立即生效，同时甲方保留追究乙方违约责任的权利。

　　8.6 乙方未经甲方书面同意，不得将承租店铺及室内设备全部或部分转租给第三方。否则甲方有权单方解除本合同，解除合同通知书到达乙方后立即生效，同时甲方保留追究乙方违约责任的权利。

　　第九章合同的变更、解除与终止

　　9.1 在本合同有效期内，经甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。

　　9.2 有下列情形之一，甲方有权解除本合同：

　　1、乙方逾期15 天仍未按照合同约定支付租金及有关费用的；

　　2、乙方未经甲方书面同意，将承租店铺或者室内设备出借、转让、转租他人的；

　　3、乙方违反本合同及附件的约定，损害甲方的整体形象和利益的；

　　4、乙方利用经营场地进行非法活动的；

　　5、乙方私自变更租赁店铺经营用途及室内设备用途的；

　　6、乙方未经甲方同意，擅自对租赁店铺进行装修的。

　　甲方依据上述情形解除合同时，应书面通知乙方。乙方应在接到甲方书面通知后天内交回店铺及室内设备。

　　9.3 有下列情形之一，乙方有权解除本合同：

　　甲方违反其保证及责任，致使乙方不能正常对外营业时间超过一个月的。

　　乙方依据上述情形解除合同时， 应书面通知甲方。甲方应在接到乙方书面通知后 天内据实 结算租金后退还乙方结余的租金。

　　第十章续租及期满财产处置

　　10.1 合同期满前，乙方需要继续租赁店铺及室内设备的，应于合同届满之日前三个月内向甲方提出，在同等条件下乙方享有优先承租权。

　　10.2 本合同解除或终止时，甲方应按乙方当时房屋的实际状态收回房屋。乙方有权拆除及取回乙方所有设施、设备之一部或全部，但不得损害承租店铺及室内设备。乙方未在合同解除或终止后日内在取回之物品，视为乙方放弃遗留物之所有权，悉归甲方所有。

　　第十一章违约责任

　　11.1 甲方未能按时交付本合同约定之店铺时，每逾期一日，乙方有权选择相应顺延租期或相应少付租金。

　　11.2 若乙方拖欠租金或其他费用，每逾期一日甲方有权向乙方收取拖欠租金或其他费用1% 的违约金。

　　11.3 除本合同明确规定的解除、终止条款外，任何单方面解除、终止本合同皆视为违约。违约方应向对方赔偿因合约提前解除、终止而遭受的一切损失。

　　11.4 除上述各项规定外，本合同任何一方若有违约行为，均应在收到另一方通知后七天内予以更正，本合同另有规定的除外；逾期未能更正，另一方保留索赔的权利。

　　11.5 本合同履行过程中，如一方违约，违约方应向守约方支付违约金10000 元。若违约金不足以弥补守约方因违约行为而受到的损失时，违约方应赔偿守约方受到的实际损失。实际损失包括直接损失和可得利益损失。

　　第十二章 通告及送达

　　12.1 任何一方就本合同发给另一方的任何通告必须以中文书面形式进行。如以人手传送，于送达时视为已接收。如以传真形式进行，则以传真接受人确认接到传真时视为已送达。

　　第十三章 争议解决方式

　　13.1 本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。若双方协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十四章 合同生效及其它

　　14.1 本合同未尽事宜 , 双方可根据国家有关法律、法规的规定，共同协商作出补充协议。补充协议应视为本合同不可分割的一部分。

　　14.2 本合同附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　14.3 本合同经双方签字或盖章后生效。

　　14.4 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方 : 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　合同签订日期： 年 月 日

设备采购合同

　　乙方：

　　（以下简称甲乙双方）甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商，达成协议如下：一、甲方从乙方购买如下设备

　　品名规格质保数量单价总价

　　二、甲方付乙方货款计

　　小写：￥_______，大写：______________________元整。三、付款方式：经甲方验收合格后，甲方即付乙方合同全款金额。四、交货时间：合同签定之日起_______天内交货，交货地点：___________________。五、售后服务条款

　　1．乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。

　　2．乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。六、违约条款

　　货物如发现设备故障应按保修条例执行（包换、包修），如乙方不履行合同给甲方照成损失，乙方应按照合同金额的_______%，以天计算支付违约金。七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。甲方：

　　签字：

　　盖章：

　　时间：

　　地点：______________乙方：

　　签字：

　　盖章：

　　时间：

　　地点：

设备购销合同范本

　　1、设备名称、型号、规格、数量 _________ 。

　　2、卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。

　　3、卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。

　　4、卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。

　　二、合同价格

　　1、合同总价为￥ _________ （大写 _________ 元）。

　　2、合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。

　　3、合同总价的分项价格如下：

　　（ 1 ）设备和材料费用：￥ _________ （大写 _________ 元）。

　　（ 2 ）辅助设备费用：￥ _________ （大写 _________ 元）。

　　（ 3 ）设计和技术资料费用及培训费用：￥ _________ （大写 _________ 元）

　　（ 4 ）技术服务费用：￥ _________ （大写 _________ 元）。

　　4、本合同价格为固定不变价。

　　5、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

　　三、付款

　　本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过 _________ 银行支付给卖方。

　　1、合同总价的 _________ ％计￥ _________ （大写： _________ 元），在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后 _________ 天内支付给卖方。

　　（ 1 ）卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本 _________ 份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件 _________ 份。

　　（ 2 ） _________ 银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的 _________ ％不可撤销的保证函正副本各 _________ 份。

　　（ 3 ）金额为合同总价的形式发票一式 _________ 份。

　　（ 4 ）即期汇票一式 _________ 份。

　　（ 5 ）商业发票一式 _________ 份。

　　上述单据卖方应于本合同生效之日起 _________ 天内提交。

　　2、合同总价的 _________ ％，计￥ _________ （大写： _________ 元），在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后 _________ 天内，将每批交货总价的 _________ ％支付给卖方：

　　（ 1 ）全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明 “ 运费到付通知目的港 _______ 公司 ” 的海运提单正本 _______ 份，副本 _______ 份；

　　（ 2 ）商业发票一式 _________ 份；

　　（ 3 ）即期汇票一式 _________ 份；

　　（ 4 ）详细装箱单一式 _________ 份；

　　（ 5 ）质量合格证一式 _________ 份。

　　3、合同总价的 _________ ％，计￥ _________ （大写： _________ 元），在买方收到下列单据并经审核无误后 _________ 天内支付给卖方：

　　（ 1 ）商业发票一式 _________ 份；

　　（ 2 ）双方代表按本合同规定签署的 _________ 交接验收证书的影印本 _________ 份；

　　（ 3 ）即期汇票一式 _________ 份。

　　4、合同总价的 _________ ％，计￥ _________ （大写： _________ 元），在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后 _________ 天内支付给卖方：

　　（ 1 ）商品发票一式 _________ 份；

　　（ 2 ）双方代表按本合同规定签署的 _________ 保证期结束的确认书影印本 _________ 份；

　　（ 3 ）即期汇票一式 _________ 份。

　　买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。

　　四、逾期付款

　　如果买方不能在合同规定期限内付款，则卖方有权延期交货；如果超过合同规定支付时间 _________ 天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的 _________ ％计违约金￥ _________ （大写： _________ 元）付给卖方：如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天 ___________‰ 计算，直至该款付清为止。超过合同付款期 _________ 天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。

　　五、设备交付

　　1、交付时间：卖方应于本合同生效日后 _________ 个月内分 _________ 批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门／铁路部门／水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。

　　2、交付地点：所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为 _________ 机场（车站、港口）。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。

　　3、卖方应于交货日 _________ 日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下内容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。

　　（ 1 ）合同号；

　　（ 2 ）机组号；

　　（ 3 ）设备备妥发运日；

　　（ 4 ）设备名称及编号和价格；

　　（ 5 ）设备总毛重；

　　（ 6 ）设备总体积；

　　（ 7 ）总包装件数；

　　（ 8 ）交运车站／港口／机场名称、车号／船号／飞机号和运单号；

　　（ 9 ）重量超过 20 吨或尺寸超过 9 米 3 米 3 米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

　　（ 10 ）对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

　　六、资料交付

　　1、卖方应于本合同生效日后 _________ 个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运／邮寄等方式交付给买方。

　　2、技术资料采用空运方式的， _____ 机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在 _____ 日内将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料 _________ 日内将收到单据复印件寄送给卖方。

　　3、在技术资料发运后的 24 小时（或 48 小时）内，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本 _________ 份、副本 _________ 份和技术资料装箱清单 _________ 份航空邮寄给买方。

　　七、包装

　　1、卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

　　2、卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明 “ 备件 ” 或 “ 工具 ” 字样。

　　3、卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：

　　（ 1 ）合同号；

　　（ 2 ）目的站／码头；

　　（ 3 ）收货人；

　　（ 4 ）设备名称、机组号、图号；

　　（ 5 ）箱号／件号；

　　（ 6 ）毛重／净重（公斤）；

　　（ 7 ）体积（长 × 宽 × 高，以毫米表示）。

　　4、对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。

　　5、每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书，技术说明（如有的话）各一份。

　　6、卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述内容：

　　（ 1 ）合同号：

　　（ 2 ）收货人；

　　（ 3 ）目的地；

　　（ 4 ）唛头标记；

　　（ 5 ）毛重／净重（公斤）；

　　（ 6 ）箱号／件号。

　　（ 7 ）每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。

　　7、凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方 _________ 天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。

　　八、验收

　　1、货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规范和质量。买方应在开箱检查前（ 14 ）天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场（ 3 个月）后仍不开箱，产生的后果由买方承担。

　　2、现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。

　　3、如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。

　　4、保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年（签最终验收证书）或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起（ 36 ）个月（签最终验收证书）二者以先到日期为准。在保证期内，如发现卖方提供的 “ 设备 ” 有缺陷或／和不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险（货物到达目的港后的风险由买方负责）。如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后二个星期内提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后 _________ 个月。

　　九、风险负担

　　1、货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

　　2、因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。

　　3、卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。

　　4、卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。

　　5、因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

　　6、货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

　　十、不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

　　2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后 _________ 日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

　　3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　4、本合同所称 “ 不可抗力 ” 是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

　　十一、合同的解除

　　1、本合同在下列任一情形下解除：

　　（ 1 ）一方进入解体或倒闭阶段；

　　（ 2 ）一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；

　　（ 3 ）本合同已有效、全部得到履行；

　　（ 4 ）双方共同同意提前解除合同；

　　（ 5 ）按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。

　　2、因不可抗力致使合同目的不能实现的；

　　3、在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

　　4、当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　5、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

　　十二、声明及保证

　　买方：

　　1、买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、买方签署和履行本合同所需的一切手续（ _________ ）均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　卖方：

　　1、卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、卖方签署和履行本合同所需的一切手续（ _________ ）均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　十三、通知

　　1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用 __ （书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2、各方通讯地址如下： _________ 。

　　3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 _________ 日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

　　十四、合同的变更

　　本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出 _________ 天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　十五、合同的转让

　　除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

　　十六、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第 ________ 种方式解决：

　　（ 1 ）提交 _________ 仲裁委员会仲裁；

　　仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

　　仲裁费用由败方承担。

　　仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

　　（ 2 ）依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

　　十七、合同的解释

　　本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

　　十八、补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　十九、合同的效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

　　有效期为 _________ 年，自 _________ 年 _________ 月 _________ 日至 _________ 年 _________ 月 _________ 日。

　　本合同正本一式 _________ 份，双方各执 _________ 份，具有同等法律效力。

　　买方（盖章）：

　　授权代表（签字）：

　　委托代理人（签字）：

　　年 ________ 月 ________ 日

　　卖方（盖章）：

　　授权代表（签字）：

　　委托代理人（签字）：

　　年 ________ 月 ________ 日